Voldgiftsretten har den 25. september 2019, jf. j.nr. C-14939, truffet afgørelse i sagen.

Sagen drejede sig om en totalentreprise vedrørende en ombygning af en ejendom, som skulle anvendes til forretning.

Under afleveringsforretning primo maj 2018 opstod der uenighed om afleveringstidspunktet og om, hvorvidt bygherre kunne afvise aflevering på grund af mangler. Bygherre nægtede at udbetale restentreprisesummen, hvorefter totalentreprenøren standsede arbejdet.

Medio maj 2018 ophævede bygherren totalentreprisen med henvisning til arbejdsstandsningen.

Under efterfølgende syn og skøn fandtes der at være mangler ved arbejdet for i alt kr. 1,4 mio. En række øvrige påberåbte mangler blev imidlertid ikke dokumenteret ved syn og skøn.

Voldgiftsretten fandt, at de dokumenterede manglers karakter berettigede bygherre til at afvise aflevering. Dog fandt Voldgiftsretten, at den tilbageholdte entreprisesum ikke stod mål med de dokumenterede mangler, hvorfor selve tilbageholdelsen og ophævelsen var uberettiget. Bygherren fik endvidere kun medhold i et krav om dagbod i perioden op til ophævelsen.

Sagsomkostninger måtte derfor i vidt omfang bæres af bygherren, dog med fradrag for omkostninger til syn og skøn.